Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
| Банк получателя АО "АЛЬФА-БАНК" |
БИК | 044525593 | |
| Сч. № | 30101810200000000593 | ||
| ИНН 7722839528 | КПП 772501001 | Сч. № | 40702810301300014911 |
| ООО "Балтик Мастер М" Получатель |
|||
Счет-Договор № 0000 от 00000000 года
| Продавец: | ООО «Балтик Мастер М», ИНН 7722839528, КПП 772501001, 115432, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Проектируемый 4062-й проезд, дом 6, строение 1, помещение 5/2, тел.: +7 (800) 707-62-82 |
| Грузоотправитель: | ООО «Балтик Мастер М», ИНН 7722839528, КПП 772501001, 115432, Москва г, муниципальный округ Даниловский, Проектируемый 4062-й проезд, дом 6, строение 1, помещение 5/2, тел.: +7 (800) 707-62-82 |
| Покупатель: | |
| Грузополучатель: |
| ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Артикул, наименование Товара | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| 1 | 1 | шт | |||
| 2 | 1 | компл | |||
В том числе НДС:
Всего к оплате:
Всего наименований 0, на сумму 00000000 рублей
Основные условия настоящего счет-договора:
- Настоящий Счет-договор является самостоятельным договором на поставку.
- Настоящий счет-договор считается заключенным лишь при условии оплаты Покупателем суммы товара в порядке 100% предоплаты.
- За исключением случаев установленных законодательством РФ, после осуществления оплаты односторонний отказ Покупателя от исполнения настоящего счета-договора невозможен.
- Оплата настоящего Счета-договора означает согласие Покупателя с его условиями.Если обязательства сторон выражены в иной валюте, чем рубль РФ, оплата осуществляется в рублях в сумме, эквивалентной сумме в Евро (EUR) по официальному курсу ЦБ РФ на день оплаты. Счета-фактуры и накладные (ТОРГ 12) или УПД выставляются Продавцом в рублях РФ, с учетом полученных в валюте РФавансовых платежей и неоплаченной части стоимости оборудования/работ определяемой по курсу ЦБ РФ плюс на дату отгрузки (реализации).
- Стороны Счет-договора (Поставщик и Покупатель) подтверждают, что приобретаемое Покупателем по настоящему Счет-договору Оборудование предназначено для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).
- Настоящий Счет-договор действителен в течение 1 (одного) банковского дня от даты его составления включительно. В случае непоступления оплаты в указанный срок, действие счет-договора прекращается.
- Оплата Счета-договора третьими лицами (сторонами), а также неполная (частичная) оплата Счета-договора не допускается. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций счета и требовать поставку товара по выбранным позициям.
- Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить его в полном объеме до поставки в соответствии с условиями настоящего Договора-счета. Факт оплаты Покупателем и/или принятие Оборудования от Поставщика Покупателем или его уполномоченным лицом (первым Перевозчиком, Грузополучателем) считается акцептом Покупателя (полным и безоговорочным согласием) условий поставки Оборудования, изложенных в настоящем Договоре-счете (ст. 433 ГК РФ)..
- Поставщик вправе не выполнять поставку Товара до зачисления оплаты на расчетный счет.
- Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком путем передачи Оборудования Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя (Грузополучателю) в месте, указанном в настоящем счет-договоре. В момент приема-передачи Оборудования уполномоченный представитель Покупателя обязан предъявить доверенность и документ, удостоверяющий личность (в оригиналах, ксерокопии не принимаются). Приемка Оборудования по количеству, комплектности, таре и упаковке, а также внешним недостаткам производится в момент подписания документа-основания перехода права собственности. Претензии по скрытым недостаткам принимаются Поставщиком в гарантийный период.
- При самовывозе Оборудования Покупателем со склада Поставщика - право собственности на Оборудование и риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходят в момент фактического приема-передачи Оборудования с подписанной товарной накладной (ТОРГ-12) от Поставщика к Покупателю. В случае привлечения Покупателем своего Перевозчика - право собственности на Оборудование и риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходят к Покупателю в момент фактического приема-передачи Оборудования с подписанной товарной накладной (ТОРГ-12) от Поставщика к первому Перевозчику Покупателя. В случае привлечения Поставщиком своего Перевозчика - право собственности на Оборудование и риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходят к Покупателю в момент фактического приема-передачи Оборудования с подписанной товарной накладной (ТОРГ-12) от выбранного Поставщиком Перевозчика к Покупателю (Грузополучателю).
- После подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) Поставщик считается полностью и надлежащим образом, исполнившим свои обязательства по поставке Оборудования по настоящему Договору-счету, и Покупатель не имеет права предъявлять к Поставщику претензии по наименованию, количеству, ассортименту, комплектности и качеству (отсутствию внешних дефектов) Оборудования.
- В случае самовывоза Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика в течении 3 рабочих дней с момента уведомления Покупателя о готовности товара к отгрузке.
- При отказе Покупателя от получения поставленного товара Поставщик вправе удержать сумму себестоимости товара и затрат на его доставку до склада Поставщика.
- В случае нарушения Покупателем сроков получения товара, согласно П.13, Поставщик оставляет за собой право реализовать товар, увеличив срок поставки на 60 (шестьдесят) дней без дополнительного уведомления Покупателя считая с истечения 6 (шестого) рабочего дня периода, отведенного Покупателю для получения товара. За нарушение сроков выборки Оборудования Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 2% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки, а в случае нарушения сроков более чем на 20 календарных дней – отказаться в одностороннем порядке от принятых обязательств, удержав сумму неустойки из предоплаты Покупателя.
- Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из настоящего счета-договора. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней с момента ее получения. При неурегулировании Сторонами споров, вытекающих из настоящего счета-договора, в претензионном порядке споры передаются в Арбитражный суд Московской области.
- Заключение настоящего счета-договора и направление документов в его исполнение по факсимильной связи или по электронной почте, при условии направления документов по номерам факсов и адресам электронной почты, указанным в настоящем счете-договоре, стороны признают юридически действительным.
- При поставке товара, в наименовании которого содержатся слова <уценка>, <без упаковки> - уведомляем клиента, что этот товар является ненадлежащего качества и гарантия на него не предоставляется.
- Стороны признают, что к правоотношениям, возникшим из настоящего договора, положения п.1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются.